상세페이지 이동

인천광역시부평구공고 제2026- 호 소액수의 전자 견적제출안내 1. 견적입찰에 부치는 사항 가. 공 사 명 : 2026년 경인로1046번길 외 2개소 도로재포장공사 나. 공사위치 : 부평구 경인로1046번길, 동수로120번길, 동수로128번길 다. 공사개요 : 내역서 참고 라. 공사기간 : 착공일로부터 28일 마. 예정(추정)금액 : 227,473,700원 (기초금액 + 도급자관급자재금액) ▶ 추정가격(공급가액) : 86,050,000원 ▶ 부가가치세 : 8,605,000원 ▶ 도급자설치관급자재 : 132,004,300원 ▶ 관급자설치관급자재 : 11,640,300원 바. 기초금액 : 95,469,400원(품질시험비 포함) 사. 공사구분 : 전문공사(유지보수공사) 아. 시공자격 및 공종구성 : 지반조성·포장공사업(주력분야:포장공사) 100% 자. 현장설명 일시 및 장소 : 생략 차. 설계서, 시방서, 설계도면 등 열람장소 : 부평구 도로과(☎509-6834) ※ 공고문, 설계서, 시방서, 도면, 특수조건 등 그 내용을 열람하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다. ※「지방계약법」 시행규칙 제47조에 따라 “계약이행 특수조건”이 적용되며 입찰참가자는 “계약이행 특수조건”을 확인한 후에 입찰에 참가하여 주시기 바라며, 낙찰자 또는 계약상대자는 우리 구청이 정한 “계약이행 특수조건”에 동의하지 않을 경우 계약상대자 자격에서 제외되며, 「지방계약법」 시행령 제92조에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다. 2. 견적서 제출(투찰) 및 개찰장소와 일시 공고기간 | 2026. 10. 19.(월) ~ 2026. 10. 23.(금) | 견적서제출(투찰기간) | 2026. 10. 21.(수) 10:00 ~ 2026. 10. 23.(금) 10:00 | 개찰일시 | 2026. 10. 23.(금) 11:00 | 개찰장소 | 인천광역시 부평구 재무과 입찰집행관 PC ※ 전산장애 발생 시 개찰시간이 다소 지연 될 수 있습니다. | ※ 재입찰 사유 발생시 재입찰을 실시할 수 있으며, 우리구에서는 별도 재입찰 관련 통보를 하지 않으니, 최초 개찰완료 즉시 재입찰 실시여부 및 나라장터에 공지된 입찰서 제출 마감일시 등을 확인하시기 바랍니다. 가. 본 입찰은 전자입찰로만 집행하며, 입찰서는 반드시 국가종합전자조달시스템 (0http\://www.g2b.go.kr;1;0;0;http://www.g2b.go.krHWPHYPERLINK_TYPE_URLHWPHYPERLINK_TARGET_BOOKMARKHWPHYPERLINK_JUMP_CURRENTTABhttp://www.g2b.go.kr)을 이용하여 제출하여야 합니다. 나. 전자입찰서의 제출마감시간에 장애가 발생할 수 있으므로 가능한 한 마감 1시간 전까지 투찰을 완료하여 주시기 바랍니다. 3. 견적입찰 참가자격 가. ｢건설산업기본법｣에 의한 지반조성·포장공사업(주력분야:포장공사) 면허를 소지한 업체이어야 하며,「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 규정에 의한 자격을 갖추고, 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부 상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가․인가․면허․등록․신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 인천광역시(강화, 옹진 제외)에 소재한 업체이어야 합니다. 나.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제31조의5 및「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제93조에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다. 입찰자는 입찰서 제출 시 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제93조제1항 각호에 해당하지 아니한다는 서약서를 제출하여야 합니다. 다만, 전자입찰의 경우 입찰등록 시 제출한 것으로 간주합니다. 다. 이 건은 전자입찰방식으로 집행되므로 조달청 전자입찰 입찰자등록을 한 업체이어야 하며, 미등록 업체의 경우에는 조달청 국가종합 전자조달(g2b) 이용약관(입찰자용)에 동의하여 지정공인 인증기관의 인증서를 받은 후 입찰집행일 전일까지 조달청 전자 입찰홈페이지(http://www.g2b.go.kr)의 전자입찰시스템에 입찰자 등록을 하여야 합니다. 라. 미자격자가 고의로 입찰에 참가하거나, 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사한 자 또는 고의로 무효 입찰을 한 자에 해당된다고 판단될 경우 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조의 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다. 4. 낙찰자 결정 방법 가. 견적입찰시 산출내역서를 제출하지 않는 총액전자입찰로 적격심사 비대상입니다. 나. 예정가격은 기초금액을 기준으로 ± 3%범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성하여 입찰에 참가하는 각 업체가 추첨(2개씩 선택)한 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술평균한 금액으로 정합니다. 다. 낙찰자 결정 : 예정가격 이하로서 법정경비 등을 제외하고 제한적 최저가(89.745%) 이상 최저가로 입찰한자 순으로 낙찰자로 결정하고, 동일가격 입찰자가 2인 이상일 경우에는 추첨을 통하여 낙찰자를 결정합니다. (전자 입찰 특별유의서 제15조에 의거 전자조달시스템을 통하여 자동추첨 방식으로 낙찰자를 결정합니다.) ※ 단, 지방자치단체 수의계약 운영 요령에 의거 수의계약 결격사유에 해당없는 자 5. 입찰(견적제출) 무효 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조, 같은법 시행규칙 제42조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준, 전자입찰 특별유의서 등에 의합니다. ※ 입찰에 참여하는 자는 조달청 경쟁입찰 참가자격 등록증의 정보와 법인등기부등본 상의 정보가 정확히 일치하는지의 여부를 반드시 확인하신 후 입찰에 참여하여 주시기 바랍니다.(대표자, 상호, 면허사항 등) 위의 등록사항에 변경이 있을 경우에는 반드시 경쟁입찰 참가자격 등록증을 변경하여야 하며 변경등록을 하지 아니하고 입찰에 참여한 경우에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제42조에 의하여 입찰무효 사유에 해당됩니다. ※ 1인이 다수인의 공인인증서를 차용하여 입찰서를 제출한 경우 입찰무효에 해당되며, 당해 입찰자(공인인증서 차용자․대여자)는 부정당업자 제재대상에 해당될 수 있습니다. 6. 청렴계약이행 각서 제출 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 부평구 청렴계약제 시행 내부지침을 반드시 숙지한 후 입찰에 참가하여야 하며, 계약 체결 시에는 청렴이행서약서를 상호교환 하여야만 계약이 체결됩니다. 7. 지역업체 보호, 지역건설 근로자 우선고용 및 체불임금 방지에 적극노력 가. 우리구에서는 지역업체 보호를 위하여 공사현장에서 사용하는 각종 자재 및 건설장비는 인천광역시 지역내 생산자재, 건설장비를 70%이상 사용하도록 권장합니다. 나. 본 공사와 관련하여 고용하는 인력은 인천광역시 소재 무료취업알선기관에 구직 등록한 지역건설근로자를 우선 고용할 수 있도록 노력하여 주시고, 전체인력의 70%이상을 인천광역시내 지역건설 근로자가 우선 고용되도록 하여 주시기 바랍니다. 다.「인천광역시부평구 관급공사의 지역건설근로자 우선고용 및 체불임금 방지 등에 관한 조례」 및 부평구 지역산업 활성화를 위하여 아래사항을 권장하니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다. ○ 공사현장에서 사용하는 각종 자재 구입 및 건설장비 사용 시 인천광역시 중 우리 구 생산∙판매 자재 및 등록 건설장비의 우선 사용 ○ 공사와 관련하여 고용하는 인력은 인천광역시 중 우리 구 거주 주민 우선고용 | 라. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는『인천광역시부평구 관급공사의 지역건설근로자 우선고용 및 체불 임금 방지 등에 관한 조례 및 시행규칙』을 반드시 숙지하여 체불임금 방지 및 지역근로자 우선고용에 적극 노력하여야 합니다. 마. 또한 계약 체결시 관련 조례에 의거 별지3호 서식 임금지불서약서를 제출하여야 계약이 체결되며, 공사 준공시 관련조례 별지1호, 별지2호, 별지4호, 별지5호 서식에 의거 정확히 작성하여 공사감독관을 경유하여 제출하여야 합니다. 8. 노무비 구분관리 및 지급확인제 가. 공사기간이 1개월 미만인 공사로 노무비 구분관리제는 적용 제외이나 지급확인제는 적용대상입니다. 나. 공사기간이 1개월 이상으로 연장 될 경우 노무비 구분관리제 또한 적용되며, 낙찰자는 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 의거 『노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서』를 제출하고 합의내용을 철저히 이행하여야 합니다. (지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 적용) 9. 안전 및 보건 확보 의무 준수사항 가. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 「산업안전보건법」, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 종사자의 안전‧보건상 유해 또는 위험을 방지하고 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위해 해당 사업의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음과 같이 조치사항을 이행하여야 합니다. | 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항 | | | | ① 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치 ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치 ③ 중앙행정기관ㆍ지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치 ④ 안전ㆍ보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치 | 나. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 종사자의 중대재해 예방을 위한 「 안전‧보건 관리 준수 서약서」를 숙지하신 후 입찰에 응하여야 하며, 입찰서를 제출한 자는 「안전‧보건 관리 준수 서약서」를 제출한 것으로 간주합니다. 다만, 낙찰자로 선정된 업체는 계약 체결 시 대표자가 서명한 「안전‧보건 관리 준수 서약서」를 별도 제출해야 합니다. 제출 내용을 미 이행시 계약 해제 및 해지가 가능합니다. 다.「산업안전보건법」제61조(적격수급인 선정 의무)에 따라 안전보건관리계획서를 제출하여야 하며, 제출된 안전보건관리계획서가 법적 본 기관의 안전보건 지침 기준을 충족하지 못하거나, 수준평가 결과가 기준 미달일 경우, 계약 상대자 결정에서 제외될 수도 있습니다. 10. 전자적 대금지급(하도급지킴이) 시스템 이용 의무대상 공사입니다. 가. 입찰에 참여하는 자는 입찰서 제출 시 “「하도급지킴이」이용 확약서”를 제출하여야 합니다. 다만, 나라장터 시스템을 이용하여 입찰서를 제출하는 경우에는 전자입찰서에 “「하도급지킴이」이용 확약서” 내용을 포함한 것으로 보고 전자입찰서 제출로 확약서 제출을 갈음합니다. 나. 아울러, 낙찰예정자는 계약담당공무원이 개찰 이후 확약서 제출을 별도로 요구하는 경우 제출하여야 하며, 제출된 확약서는 계약서의 일부로서 효력을 가집니다. 다. 낙찰을 받은 자는 하도급지킴이에 가입, 사용자 등록 및 권한부여를 한 후 전자이체 결제계좌 신청서를 출력, 은행에 방문하여 하도급지킴이 약정계좌(고정,선금,노무비,일반)를 개설하여야 하며,「하도급지킴이」시스템에 약정계좌를 등록한 후 하도급 대금, 노무비, 장비 ‧ 자재대금 등 공사대금을 하도급지킴이를 통해 지급 및 청구해야 합니다. 라.「하도급지킴이」이용에 관한 자세한 사항은 “나라장터시스템-하도급지킴이-사용자 가이드 및 공지사항의 하도급지킴이 교육자료”를 참고하여 주시기 바라며, 기타 세부사항은 공공발주자 임금직접지급제 세부운영기준을 따릅니다. 11. 국민건강보험료, 국민연금보험료 등 계상·사후정산 등 관련사항 가. 계약상대자(낙찰자)는 예정가격에 반영된 국민건강․연금보험료, 산업안전보건관리비 등을 계약문서의 산출내역서에 조정 없이 반영하여야 합니다. 국민건강보험료 | 국민연금보험료 | 노인장기요양보험료 | 산업안전보건관리비 | 퇴직공제부금비 | 안전관리비 | - | - | - | 1,759,786원 | 531,535원 | 3,130,880원 | ※ 본 공고의 A 값은 5,422,201원입니다. 나. 계약내역서에 반영된 국민건강보험료, 국민연금보험료, 산업안전보건관리비, 노인장기요양보험료, 환경보전비, 퇴직공제부금비 등 법정 정산금액에 대해서는 준공검사시 납입확인서, 사용내역서, 지출영수증 등 관련증빙서류를 제출하고 감독공무원의 검사를 필히 받아야 하며 관련 법령 규정에 따라 정산하여야 합니다. 12. 행정사항 가. G2B시스템을 이용한 전자계약을 실시하며, 낙찰통지를 받은 후 10일 이내에 계약을 체결하여야 하고, 우리구에서 송신하는 계약서 초안을 3일 이내에 응답하여야 합니다. 나. 계약에 따른 산출내역은 착공계 제출시 첨부하나, 계약체결시 제출을 요청할 수 있습니다. 다. 보완 서류제출에 사용되는 인감은 나라장터(G2B)상에 등록된 사용인감으로 하여야 합니다. 라. 전자변경 계약시 변경내역은 사전에 감독 또는 감리자로부터 충분히 확인하여야 하며 전자변경계약 응답시에는 이를 인정한 것으로 갈음합니다. 13. 기타사항 가. 입찰에 참가하고자 하는 자는「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서, 지방자치단체 공사계약일반조건, 지방계약법령, 조달청 전자입찰시스템 입찰자용 약관」등 입찰 관련 규정의 모든 사항을 숙지하고 입찰에 참가해야 하며, 숙지하지 못하여 발생되는 책임은 입찰참가자에게 있습니다. 나. 낙찰자는 청구금액의 2%에 해당하는 인천광역시 지역개발공채를 대금 청구시 소화하여야 합니다. 다. 건설현장에서 장비를 임대차 하는 모든 공사는「건설기계관리법」제22조에 따라 계약의 당사자가 대등한 입장에서 합의에 따라 공정하게 표준계약서에 의거 계약을 체결하여야 하며, 건설기계 임대차 계약서 및 건설산업기본법 제68조의3에 의거 건설기계 대여대금 현장별 보증서를 제출하여야 합니다. 다만, 수급인 또는 하수급인은 건설산업기본법 시행령으로 정하는 소규모공사 등 정당한 사유가 있는 경우에는 현장별 보증서를 발주자에게 제출하는 대신에 건설기계 대여계약별로 그 대금의 지급을 보증하는 보증서를 제출할 수 있습니다. 라. 전자카드제 적용 안내 - 공사예정금액 1억원이상의 공공공사는 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 제13조제4항, 같은 법 시행령 12조의2에 따라 전자카드제를 적용하여야 하며, 수급인과 하수급인은 전자 카드시스템에 전자카드제 적용 공사현장을 등록하여야 합니다. - 수급인은 건설근로자가 전자카드를 사용할 수 있도록 건설근로자공제회가 지정하는 전자카드 단말기를 설치·운영하여야 합니다. - 수급인과 하수급인은 건설근로자에게 공사현장 출입 전에 미리 하나은행 또는 우체국에서 전자카드 금융 금융카드를 발급(휴대폰, 인터넷 또는 방문하여 발급)받아 지참토록 사전 안내하고, 출퇴근 시 전자카드를 이용하여야 출입이 가능함을 안내하고, 관리하여야 합니다. - 수급인은 전자카드의 출․퇴근 정보를 바탕으로 전자카드시스템에서 임금대장을 작성하고, 건설근로자의 노무비를 청구하여야 합니다. - 건설근로자 전자카드제와 관련한 자세한 사항은 건설근로자공제회 홈페이지(https://ecard.cw.or.kr)와 콜센터(☎ 1666-5119)를 통해 문의하시기 바랍니다. 마. 계약상대자는 대금청구시 국세․지방세 완납증명서 및 4대보험 완납증명서를 제출하여야 하고, 체납액이 있을 시 대금 지급이 지연될 수 있습니다. 바. 본 입찰 및 계약은 공사대금에 대한 현장 근로자 체불임금방지, 원활한 하도급 대금 지급, 약정된 기간 안에 계약목적을 달성하기 위하여 공사대금 양도양수를 허용하지 않습니다. 사. 전자입찰등록 및 투찰이 곤란할 경우에는 조달청 콜-센터(☏1588-0800)에 문의하여 장애를 해결하시고, 문의를 하지 않아 발생되는 모든책임은 입찰참가자에게 있습니다. 아. 입찰공고 및 개찰결과는 조달청 나라장터(국가종합 전자조달시스템)홈페이지(http: //www.g2b.go.kr)와 우리구 홈페이지 (http://www.icbp.go.kr) 행정정보공개 > 계약정보 〉입찰정보(입찰정보, 개찰결과)란에서 열람하실 수 있습니다. 자.과업지시서등 기타 사업관련 자세한 사항은 우리구 도로과(☎509-6834)로, 입찰관련 사항은 재무과(☎509-6184)로 문의하시기 바랍니다 차.본 입찰 건과 관련하여 우리 구 직원이 금품, 향응 등 부당한 요구를 할 경우 부평구 감사관실 공직부조리 신고센터(☎502-3333)로 신고하여 주시기 바랍니다. 위와 같이 공고합니다. 2026년 10월 19일 인천광역시 부평구 분임재무관

총 괄 설 계 내 역 서 | | | | | | 공사명 : 2026년 경인로1046번길 외 2개소 도로재포장공사 공 종 | 명 칭 | 규 격 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 가. | 순공사비계 | | | | | | 1. 간접노무비 | | 직접노무비 x 19.1% | | | | 2. 산재보험료 | | (직접노무비+간접노무비) x 3.56% | | | | 3. 고용보험료 | | (직접노무비+간접노무비) x 1.01% | | | | 4. 퇴직공제부금비 | | 직접노무비 x 2.3% | | | 531535 | 5. 산업안전보건관리비 | A）관급재/1.1제외 적용 | A）<(직노+직재+간재) x 3.15%>의 1.2배 B）(직노+직재+간재+관급재/1.1) x 3.15% | | | 1759786 | 6. 안전관리비 | | | | | 3130880 | 7. 기타경비 | | (직접노무비+간접노무비+재료비) x 5.5% | | | | 8. 환경보전비 | | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 0.9% | | | | 9. 건설기계대여금지급보증서수수료 | | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 0.68% | | | | 10. 석면피해구제분담금 | | (직접노무비+간접노무비) x 0.006% | | | | 11. 임금채권부담금 | | (직접노무비+간접노무비) x 0.09% | | | 나. | 소 계 | | | | | 5422201 | 12. 일반관리비 | | (나.소 계) x 8% | | | 다. | 소 계 | | | | | | 13. 이 윤 | | (다.소계 - 재료비) x 15% | | | 라. | 공급가액 | | | | | 86050000 | 14. 부가가치세 | | 공급가액 x 10% | | | 8605000 | 15. 품질시험비 | 출장비,시내(구)지역 | | | | 814400 마. | 도급공사비 | | | | | 95469400 | 16. 관급자재대(도급자설치) | | | | | 132004300 | 17. 관급자재대(관급자설치) | | | | | 11640300 바. | 총공사비 | | | | | 239114000 설 계 내 역 서 | | | | | | | | | | | | | 공사명 : 2026년 경인로1046번길 외 2개소 도로재포장공사 공 종 | 명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 | | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | □ | 순공사비 | | | | | | | | | | | | 1 | 포장공 | | | | | | | | | | | | | 아스팔트포장(표층) | 절삭후 덧씌우기(B-Type) | 7672 | ㎡ | | | | | | | | | | 아스팔트포장(표층) | 절삭 및 덧씌우기 | 152 | ㎡ | | | | | | | | | | 과속방지턱설치 | L=3m | 1 | 개소 | | | | | | | | | | 과속방지턱설치 | L=4m | 4 | 개소 | | | | | | | | | | 과속방지턱설치 | L=5m | 6 | 개소 | | | | | | | | | | 과속방지턱설치 | L=6m | 4 | 개소 | | | | | | | | | | 과속방지턱설치 | L=7m | 1 | 개소 | | | | | | | | | 2 | 도색공 | | | | | | | | | | | | | 차선도색(실선-백색) | 융착성도료(수동) | 32 | ㎡ | | | | | | | | | | 차선도색(실선-황색) | 융착성도료(수동) | 154 | ㎡ | | | | | | | | | | 차선도색(파선-황색) | 융착성도료(수동) | 8 | ㎡ | | | | | | | | | | 차선도색(문자,기호-백색) | 융착성도료(수동) | 89 | ㎡ | | | | | | | | | | 차선도색(문자,기호-황색) | 융착성도료(수동) | 56 | ㎡ | | | | | | | | | | 차선도색(횡단보도,주차장-백색) | 융착성도료(수동) | 149 | ㎡ | | | | | | | | | 3 | 부대공 | | | | | | | | | | | | | 중기운반(트레일러) | 20톤, L=10km | 5 | 회 | | | | | | | | | | 공사현수막 | | 9 | 장 | | | | | | | | | | 품질시험비 | 출장비, 시내(구)지역 | 1 | 식 | | | | | | | | | | 품질시험비 | 코아채취두께, 밀도 | 3 | 공 | | | | | | | | | 4 | 안전관리비 | | | | | | | | | | | | | 교통통제 및 안전처리 | 공구연장 500m 미만 | 8 | 일 | | | | | | | | | | 공사안내표지판 | | 3 | 개 | | | | | | | | | □ | 관급자재(도급자설치) | | | | | | | | | | | | | 아스팔트콘크리트 | #78(WC-2)-표층용 | 984 | Ton | | | | | | | | | | 조달수수료 | 관급자재대 0.54% | 0.54 | % | | | | | | | | | | 단수정리 | | 1 | 식 | | | | | | | | | □ | 관급자재(관급자설치) | | | | | | | | | | | | | 미끄럼방지포장재 | JP-301, t=3mm, 현장설치도 | 289 | ㎡ | | | | | | | | | | 도로표지병 | GAON-926-W,백색,태양광/LED 현장설치도 | 33 | 개 | | | | | | | | | | 조달수수료 | 관급자재대 0.54% | 0.54 | % | | | | | | | | | | 단수정리 | | 1 | 식 | | | | | | | | | ※※ 현재 Sheet를 수정 또는 삭제하지 마십시요[수정/삭제시 STmate 데이타로 변환할 수 없습니다] ※※ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [Sheet정보] | 1 | 24 목차 | Sheet | FPos | ITNAME | NAME | SIZE | QTY | UNIT | SPOS | EPOS | TAMT | TAMOUNT | MAMT | MAMOUNT | LAMT | LAMOUNT | SAMT | SAMOUNT | AAMT | AAMOUNT | NAMT | NAMOUNT | INFO 1. 재료비목록표 | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | | | #REF! 2. 노무비목록표 | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | | | #REF! 3. 경비목록표 | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | | | #REF! 4. 일식목록표 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5. 환율 및 기초자료 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | | | #REF! 6. 중기목록표 | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | | #REF! | | #REF! | | #REF! | | | | | | #REF! 7. 실적단가표 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. 일위대가목록표 | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | | #REF! | | #REF! | | #REF! | | | | | | #REF! 9. 산출근거목록표 | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | | #REF! | | #REF! | | #REF! | | | | | | #REF! 10. 자재단가대비표 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11. 내역서 | 설계내역서 | C:\Users\User\Desktop\2026년 경인로1046번길 외 2개소 도로재포장공사\입찰공고\[3. 설계내역서(공사).xlsx]설계내역서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | #REF! | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | #REF! 12. 총괄내역서 | 총괄설계내역서 | C:\Users\User\Desktop\2026년 경인로1046번길 외 2개소 도로재포장공사\입찰공고\[3. 설계내역서(공사).xlsx]총괄설계내역서 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 4 | 26 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | #REF! 13. 중기사용료 | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | #REF! 14. 일위대가표 | #REF! | #REF! | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | #REF! 15. 단가산출근거 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | #REF! | | #REF! | | #REF! | | | | | | #REF! 16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18. 표준시장목록표 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [공사정보] | 33 M_DVER | 26.09 PNAME | 2026년 경인로1046번길 외 2개소 도로재포장공사 PCLAS | 0 SCLAS | 0 K_ORD | 0 PRIPR | True ACTYP | 1 ACTOP | 2 [초기값] | 52 P_ORD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 EXNM_ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! EXRNM | True RXNM_ | 1/8 * 16/12 * 25/20 | | 1/8*16/12*25/20*24/15 | 1/8*16/12*25/20*12/10 | 1/8*16/12*25/20*24/5 | COND_ | L00201L00199L00081L00084L00068L00074L00140L00141L00143L00144L00148L00149L00200L00202L00203 | | | | | KCDNM | 1 JCDNM | 1 ECDNM | 0 ACDNM | 1 BPNNM | 1 ZCDNM | 2 CHGNM | True CHBNM | True CHNNM | True CUTNM | True OPTNM | SML S_JDA | False SUBNM | 부평구청 도로과 [인쇄정보] | 75 BMSTR | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 BMKNM | MLST JEMNM | 123456 JMKN1 | 가격 정보 | 가.정 JMKN2 | 거래 가격 | 거.가 JMKN3 | 물가 정보 | 물.정 JMKN4 | 유통 물가 | 유.물 JMKN5 | 견적단가1 | 견적 1 JMKN6 | 적용 CAP_CODE | 코드번호 CAP_NO | 호표 CAP_IBRD | 분류번호 CAP_EQCOD | 시설코드 CAP_ITNUM | 공 종 CAP_NAME | 명 칭 CAP_SIZE | 규 격 CAP_QTY | 수 량 CAP_SUNIT | 단위 CAP_AMT | 단 가 CAP_PAGE | 페이지 CAP_AMOUNT | 금 액 CAP_BIGO | 비 고 [PREPARE] | 79 PREP_VER | w26.10 PREP_COP | 인천시 부평구청 도로과 #03 PREP_DATE | 2026-10-12 15:47 [.끝.]

2026년 경인로1046번길 외 2개소 도로재포장공사 [설계설명서 및 일반시방서] | 인천광역시부평구 | 도 로 과 1) 공사목적 본 공사는 노후 및 불량한 도로를 재포장함으로써 도시미관 향상 및 안전한 도로환경을 조성하여 공공의 편익증진을 목적으로 함 2) 공 사 명 - 2026년 경인로1046번길 외 2개소 도로재포장공사 3) 위 치 - 부평구 경인로1046번길 / 동수로120번길 / 동수로128번길 일원 4) 공사개요 - 도로재포장 A= 7,824㎡ - 노면표시 도색 A= 492㎡ - 부대공 1식 5) 공사예정 공정표 기간 공종 | 28일 | 비고 | 7일 | 14일 | 21일 | 28일 | | 현장조사 및 공사준비 | | | | | | | | | | 포 장 공 | | | | | | | | | | 도 색 공 | | | | | | | | | | 준공검사 및 정산 | | | | | | | | | | 6) 공사사용 중기 중기를 적기 투입 하여야 하며 투입된 장비의 철수 시에는 필히 감독관의 승인을 얻어야한다 7) 공사기간 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 28일간으로 하며 다음의 경우에 한하여 관의 승인을 얻어 연장할 수 있다. ① 공사기간 중에 강우일수가 최근 5년간의 년 평균 강우일수보다 많을 때 ② 천재지변으로 작업이 불가능 할 때 ③ 시행자의 지시에 의하여 공사가 중단되었을 때 ④ 지장물 보상업무 지연으로 작업이 현저하게 지연되었을 때 ⑤ 설계변경으로 인한 물량증가 등 예기치 못한 사항이 발생하였을 때 ⑥ 공사시공 중 민원발생 등의 사유로 인하여 당초 공사발주 목적을 달성키 어려울 때 감독부서의 승인이 있을시 8) 설계 변경 조건 ① 설계당시 조사가 불가능하였던 부분 및 추정 설계된 사항에 대하여 시공 시 현장여건의 현저한 변동(경미한 변경은 제외)이 있을 때 ② 설계된 골재원의 위치 및 각종재료의 운반거리가 변경되었을 때 ③ 공법 변경이 불가피 할 때 ④ 각종자재의 운반거리가 변경되었을 때 ⑤ 토공 운반거리 변경이 불가피 할 때 ⑥ 기타 설계도서와 현저한 변경사항 발생시. 2. 일 반 시 방 서 1) 본공사는 국토교통부제정 도로공사 표준시방서 및 특별시방서에 의거 시행한다. 2) 공사용 각종 자재는 사용 전에 감독원의 승인을 득한 후 사용한다. 3) 공사도중에 발생한 중요사항은 반드시 기록하여 비치한다. 4) 시공 후 검사가 불가능하거나(지하매립부분)곤란한 부분은 사전 사진촬영 및 측량을 하여 감독원에게 제출하고 입회하여 시공한다. 5) 공사장내의 불의의 사고가 발생할 시는 도급자가 배상 또는 원상복구 하여야 한다. 6) 공사일지는 공종별․시간별 작업상황, 장비동원, 인원동원, 자재 수불상황, 폐기물처리상황, 감독원 지시사항 및 이행사항 등을 기록하여 공사감독원에게 매일 제출하여야 한다. 7) 본 공사용 공사안내표지판․교통표지판․위험표시 및 기타 시행청이 필요하다고 인정되는 부대시설에 대하여는 관계규격과 규정에 의거 도급자 부담으로 시행한다. 8) 본 공사 시공에 있어 설계도서에 계상되지 않은 경미한 사항은 감독원의 지시에 의거 도급자 부담으로 시행한다. 9) 본 공사 준공검사에 대하여 검사관 및 입회관의 지적이 있을 시 지체 없이 도급자는 지적사항에 대해 이행 후 재검사를 받아야 한다. 10) 본 공사 진척사항을 면밀히 파악할 수 있도록 다음 사진을 규격에 맞추어 감독원에게 종이문서 및 USB에 저장하여 제출하여야 한다. 종 류 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 비 고 | 착수전 | 3×5inch | 2 | 부 | 착공계 제출시 | 공정(별) | “ | 2 | “ | 준공계 제출시 | 공 정 | “ | 2 | “ | 수시제출(필요시) | 준 공 | “ | 2 | “ | 준공계 제출시 | 11) 본 공사의 현장 대리인은 항상 주재하여야 하며 출타 시에는 공사감독관의 승인을 얻어야 한다. 12) 각 공사 부분은 미리 공사 감독관이 지정한 공정에 이르렀을 때 검사를 받고 승인을 득한 후 다음 공정에 임한다.(공사 감독관 특별 요구 사항임-철저한 이행요구) 3. 특 별 시 방 서 1) 현장 확인 도급자는 공사착공과 동시에 현장 확인을 실시하고 설계도서와 서로 다른 사항이 발견될 시 감독원과 합의하여 즉시 “구” 에 실정보고하고 지시를 받아 시공하여야 한다. 2) 시공계획 제출 현장대리인은 착공과 동시에 공사도급내역서, 예정공정표 및 세부계획서를 감독원의 승인을 얻어 공사를 착수 하여야 한다. 3) 관리자 현장이탈금지 감독원이 필히 필요하다고 인정하는 현장대리인 및 회사원은 감독원의 사전승인 없이 절대 현장을 이탈하여서는 안 된다. 4) 가설물 및 안내판 착공과 동시에 감독원의 지시에 따라 공사표지판 및 안내판을 설치하여야 한다. 5) 시공관리 본 공사의 설계도서 및 제반규정에 의한 시공기준에 따라 소정의 규격으로 시공 되어야 한다. [별첨 도로공사 표준 시방서(2015)] 가) 택코트 : 도로공사 표준시방서 9-2에 따른다. - 택코트시 유화아스팔트의 살포량은 40리터/100㎡로 한다. 나) 아스팔트 콘크리트 표층 : 도로공사 표준시방서 9-5에 따른다. - 아스팔트 표층 포장 두께는 5cm로 한다 다) 과속방지턱 도색 : 도로공사 표준시방서 11-2에 따른다. 6) 품질관리 가) 도급자는 착공과 동시에 모든 자재에 대하여 검사하게 하여야 하나 현장에 실험실을 설치하지 않을 경우 전문기관에 의뢰 시험하고 결과보고를 하여야 한다. 나) 품질시험은 품질관리 기준에 준하여 감독원의 지시에 따라야 한다. 다) 성과보고 ① 토공, 기층공, 표층공, 각종 입도표, 기층 압축관리도등을 작성, 실험실에 부착하여 관리성과를 기록하여야 한다. ② 실험실에는 품질관리에 필요한 각종 시방서와 제 기준을 배치하여야 한다. 7) 자재관리 가) 관급자재는 도급자 책임하에 보관하고 감독관의 불출지시에 따라 사용 하여야 한다. 나) 반입 자재는 감독원의 승인을 받아 사용하여야 하며, 규격에 미달된 자재는 감독원의 지시에 따라 즉시 반출하여야 한다. 다) 중기관리 본 공사에 필요한 주요 장비는 감독원의 검사 후 합격된 장비에 한하여 반입하며 반입된 장비는 감독원의 승인을 받아 철수하여야 한다. 8) 안전관리 모든 사고를 미연에 방지하고 위험 개소에는 위험표지판 및 교통에 지장이 초래되는 공종을 시행할 시는 안내표지판 및 교통신호수를 배치하여 안전을 기하며, 공사기간중 교통사고에 대한 보상 및 기타 사고처리 책임은 일체 도급자가 진다. 9) 공사현황 사진제출 가) 도급자는 각 공종별 착공전․공사중․준공사진을 공사 전반에 걸쳐 천연색 사진을 수시 제출하여야 하고 준공 사진첩 2부를 작성, 제출하여야 한다. 나) 도급자는 공사중 수시 시공확인 측량을 실시하여 그 성과를 감독원의 검측을 받아야 한다. 10) 기 타 가) 본 공사에 있어서 감독원이 특히 필요하다고 인정되는 사항 및 설계도서에서 명기되지 않은 경미한 사항은 감독원의 지시에 따라 도급자 부담으로 실시한다. 나) 도급자는 본 공사 준공 전까지 현장과 토취장 등을 감독원이 지시하는 대로 철저히 정리하여야 하고 특히 민원발생 여하 유무를 확인하고 이로 인한 민원이 발생되는 일이 없도록 해야 한다. 다) 도급자가 기성부분 및 준공검사를 받기 위해서는 별첨의 시설공사 업무 규정 양식에 의한다. 라) 시공후 검사가 불가능 하거나(지하매립부분) 확인이 곤란한 공사 부분은 감독원 입회하에 시공하여야 하며 준공 시 각 공종별 사진을 빠짐없이 제출하여야 한다. 마) 도급자는 본 공사에 필요한 장비를 우선적으로 인천광역시 보유중기를 대여 하여야 한다. 바) 본 공사 준공검사에 대하여 검사관 및 입회관의 지적이 있을 시에는 지체 없이 이행 후 재검사를 필해야 한다. 사) 공사구간 내에 설치된 도로 중심점을 공사 시공으로 인하여 손실 및 파손하였을 경우는 도급자 부담으로 즉시 재 설치하여야 한다 아) 도급자는 준공 전까지 준공 도서를 관의 필요에 따라 2부 작성하여 준공계 와 동시에 제출하여야 하며, 동일 장소에서 착․시공․준공 사진을 촬영하여야 한다.